Sentencia nº 25000 23 26 000 1987 03959 02 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 14 de Septiembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699147913

Sentencia nº 25000 23 26 000 1987 03959 02 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 14 de Septiembre de 2017

Ponente:DANILO ROJAS BETANCOURTH
Actor:SOCIEDAD RAÚL VALDERRAMA & ASOCIADOS S EN C
Demandado:CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Fecha de Resolución:14 de Septiembre de 2017
Emisor:Sección Tercera
RESUMEN

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Incumplimiento de contrato de administración delegada / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Por retrasos en la ejecución de las obras / INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONTRATISTA - Acreditado[C]con los medios de prueba allegados al proceso, desde su inicio y a todo lo largo de la ejecución del contrato de administración delegada, se presentaron continuos atrasos en las obras que obligaron a su reprogramación (…) también quedó claro que los atrasos que se presentaron en las obras obedecieron en parte a circunstancias imputables a incumplimientos del administrador delegado (…) la demora en la tramitación de los subcontratos por parte del administrador delegado, fue corroborada mediante dictamen pericial practicado en el sub-lite, en el cual el perito designado, ingeniero civil Néstor Beltrán Mora, sostuvo que aquel fue negligente en diligenciar y hacer cumplir los plazos de los subcontratos (…) circunstancias respecto de las cuales, como quedó visto, no obran pruebas en el plenario de que hayan sido advertidas, reprochadas o sancionadas por la entidad, cuando se sucedieron (…) que por causa de los retrasos y reprogramaciones que se efectuaron, el término del contrato fue adicionado en 3 oportunidades (…) no ve la Sala cómo podía afirmarse que la entidad estatal estaba en la obligación de adicionar el plazo del contrato en el tiempo pedido por el contratista (…) a pesar de la gravedad de los atrasos evidenciados y de las advertencias al administrador delegado para que agilizara la ejecución de los trabajos, el rendimiento del contratista para febrero de 1987, era muy inferior al esperado en tales circunstancias y así se lo hizo ver el interventor (…) consta que, efectivamente, el administrador delegado no hizo efectiva la póliza de cumplimiento de ese subcontratoCADUCIDAD DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Por incumplimiento... (ver resumen completo)


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO