Sentencia nº 13-001-23-31-004-2001-00696-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Agosto de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 811000861

Sentencia nº 13-001-23-31-004-2001-00696-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Agosto de 2019

Ponente:MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Fecha de Resolución:12 de Agosto de 2019
Emisor:SECCIÓN TERCERA
RESUMEN

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - No condenaDAÑO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Existente / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Inexistente / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO ESTATAL POR MAYOR CANTIDAD DE OBRA - No se acredito autorización de la administración / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA - Marco normativoSÍNTESIS DEL CASO: Entre el Fondo Vial Nacional - hoy Invías- y las sociedades Botero Aguilar y Cía S.A. y el Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas Conic S.A. se celebró el contrato de obra No. 358-76; las contratistas consideran que se configuró un enriquecimiento injusto del Invías y el desequilibrio económico del contrato, como consecuencia de la mayor permanencia en obra, costos no reconocidos debido a la errónea clasificación de las excavaciones, falta de fijación de nuevos precios y no pago de intereses de mora sobre las actas de avance de obraCOMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - En vigencia del CCA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a la cuantía / JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Entidad de carácter públicaLa demanda se presentó en 2001, encontrándose vigente el criterio orgánico que se adoptó en la Ley 80 de 1993 para definir la jurisdicción competente en las controversias contractuales, en concordancia con el artículo 82 del Decreto 01 de 1984, contentivo del Código Contencioso Administrativo - CCA ; referido a la competencia de esta jurisdicción para conocer de “los litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas”. De conformidad con las normas citadas, teniendo en cuenta que en este caso la parte demandada es una entidad pública, se confirma la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para resolver el presente litigio (…) El Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el Decreto 597 de 1988 y en el artículo... (ver resumen completo)


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO